在发展不断提速的社会中，协议书使用的情况越来越多，签订协议书可以保障自身的权益不被侵害。写协议书需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的合作协议书9篇，欢迎大家分享。
甲方：
授权代表：
地址：
电话：
传真：
乙方：
授权代表：
地址：
电话：
传真：
甲、乙双方经友好协商、本着真诚合作、互惠互利的原则，就_____年_____月_____日在_______________举办的“____________________会展”达成如下协议：
第一条、合作项目
1、项目名称：___________________________。
2、项目经营范围：___________________________。
3、项目经营地址：___________________________。
第二条、合作时间
合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
第三条、甲方责任
1、甲方在本次展会会刊中为乙方免费刊登彩页整版广告。规格为_____________广告，设计稿由乙方提供，并于______年______月______日传到甲方，甲方在会刊等资料印制出时，赠送邮寄给乙方各一套会刊资料。
2、甲方在官方网页“支持媒体”或“宣传单位”为乙方LOGO链接。
3、甲方在本届展会以后对外宣传的各种媒介上（如邀请函、会刊、网络及其它形式）注明乙方为媒体支持单位，向全国各地厂家、商家及相关行业客户宣传推荐乙方网站（需拍照作为证据，并发送给乙方）。
第四条、乙方责任
1、乙方充分利用自身媒体的宣传平台，在展会频道合作媒体位置为甲方刊登展会并做图文广告。
2、乙方将根据需要在__________资讯频道（_____________网站）上及时更新展会的动态信息（动态信息由甲方提供）。
3、乙方将在______________网上长期免费宣传甲方推荐的技术成果及技术产品信息（技术成果及技术产品信息由甲方提供并发布，乙方负责信息审核，审核通过则可以长期免费宣传）。
第五条、保密义务
1、除双方另行书面同意外，甲方与乙方在履行本协议中做出的所有资料交换均在保密基础上进行。
2、无论上文如何规定，乙方应保存所有有关的原始资料，包括但不限于甲方相关人员提供的。该有关资料应继续是甲方的专有财产。在合同结束后，归还甲方。
第六条、违约责任
1、乙方违反本合同约定，经甲方催告后，乙方在限期内没有改正的，甲方有权单方解除本合同。
2、因乙方违约，甲方采取合理补救措施所产生的损失和费用由乙方承担。造成甲方声誉损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失或要求乙方按照合同价款的______%支付违约金。
3、甲方违约造成乙方损失的，应当足额赔偿。
第七条、其他事项
1、本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
2、本协议自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效，以本协议为准，一式____份，甲乙双方各执_____份，具有同等效力。
甲方：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：
签约日期：________年_______月_______日
合作协议书 篇2甲方：住址：法人代表：身份证号：
乙方：住址：法人代表：身份证号：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲乙双方本着以诚为本、互惠互利、公平协商、共同发展的原则，就甲方委托乙方商场招商项目达成如下协议：
一、代理相关内容与方式风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。由乙方组团暂定于________年____月____日前完成_______商场的招商工作。
1、自签订合同____日内完____市场调研工作，相应的策划方案交甲方审核确认后甲方预付乙方_______万元，乙方带团_______天内进入现场开展招商工作。
2、招商工作完成_______%，甲方支付佣金至_______%。
3、招商工作完成_______%，甲方结算余下佣金。
二、甲乙双方责任
1、甲方:
（1）安排乙方招商人员住宿。
（2）安排乙方招商人员小汽车一辆
（3）安排招商办公场所(具网络，电话，传真等常用办公设备)。
（4）安排招商客户的对接及招待。
（5）为项目顺利实施，甲方有按时按协议付款的责任。
2、乙方责任:
（1）乙方组建_______人(附详细人员表)的专业招商团队人员。
（2）乙方以专业水准进行招商，不得有违背甲方意愿的工作外行为或损害甲方招商工作的形为。
（3）乙方以专业操守进行工作，不得以任何形式泄露甲方招商，运作及内部商业机密。
（4）乙方不得利用甲方提供专用招商费用及场所从事与本职无关的工作。
（5）乙方工作时间不以正常8小时计，以工作为原则，24小时保持正常通信联络及所需客户沟通。
（6）乙方有义务根据自身专业培训和指导甲方委培招商及工作人员。
（7）乙方有义务示范商场管理程序及协调商家入场，辅佐甲方进入正常运营阶段。
（8）招商时间周期计划为________年____月____日至________年____月____日；如需特殊情况，延迟招商时间周期至________年____月____日。
三、招商相关程序与条件
1、客户所缴付的物业租赁之定金由甲方财务部门收取，乙方代表甲方并指导甲方合同部工作人员与客户(承租方)签订《租赁意向书》。正式租赁合同由甲方合同部工作人员负责签订，租金及押金由客户直接汇入甲方指定账号。
2、现场建立本项目的招商中心，招商中心由乙方派人接待和管理，乙方在工作计划期内如未能招商成功至_______%，乙方无条件把甲方已支付其的全部款项_______天内返还甲方。
3、客户正式签署《租赁意向书》并支付押金和首期租金后，乙方对于该面积的招商代理工作即告完成，如客户出现毁约等现象，乙方将协助甲方按《租赁意向书》的有关条款办理。
四、双方的权责与其他约定风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、甲方的权力与义务
（1）甲方应提供本项目招商所需的文件文书。
（2）甲方应指定一位全权代表在本代理合同执行期间与乙方代表进行沟通，以避免多头决策而导致工作质量、效率下降或造成具体的工作失误与经济损失。
（3）甲方应配合乙方及时、全面与准确的提供本项目招商代理服务所需的招商决策和现场各项支持条件。
（4）甲方应及时按本代理合同约定向乙方支付所有策划设计、招商代理费。
（5）因乙方工作出现明显失误，未能保质保量完成本代理合同规定的业务而造成甲方巨大损失，则甲方有权延付或拒付相应合同款项。
（6）若因本项目合法的手续不全、相关决策不及时、工程拖延、招商场所与设施不到位；甲方资料提供、审稿、定稿后修改等原因造成的工作延误，乙方不得承担相关责任与损失。甲方提供的资料错误而引起的法律纠纷，乙方不承担任何直接责任或连带责任。
2、乙方的权力与义务
（1）乙方承接甲方策划与招商代理服务工作，应成立专门的项目策划与招商工作团队并尽职尽责、按时、按质、按量完成代理合同规定的策划与招商代理服务工作。
（2）乙方应按双方确认的时间计划提交本项目策划、招商和管理方案，并根据甲、乙双方最后确定的执行计划进行实施，否则由此造成的损失由乙方承担。
（3）乙方在策划与招商代理服务过程中，应根据甲方提供的本项目的实际状况向客户作如实介绍，尽力促销，不得夸大、隐瞒或过度承诺；乙方应信守双方认定的招商价格，未经甲方授权，不得擅自给客户以任何形式的折扣。
（4）乙方对甲方提供的公司及本项目资料和图片图纸不得泄露给他人，在本合同有效期内及合同终止后(两年内)，乙方应为本项目的策划方案、信息及由此获得的甲方的商业机密严格保密，乙方因自身宣传需要而采用甲方提供的资料和图片须征得甲方的同意。
（5）乙方参与本项目的策划、招商和经营管理等工作人员由乙方负责管理，乙方工作人员的非业务交通费用由乙方工作人员自行承担。
（6）乙方在工作计划期内如未能招商成功至_______%，则甲方有权单方面终止合同，乙方无条件把甲方已支付其的全部款项五天内返还甲方。
五、合同的终止、变更、违约责任和其他风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、合同的终止、变更、违约责任
（1）甲、乙双方不得在没有任何协商的情况下，单方面随意更改或终止本合同。
（2）除不可抗力因素外，如一方因特殊情况需要更改或终止本合同时，必须提前___天通知另一方，经双方协商后，确定更改事宜并解决完合同遗留问题后，方可终止本合同。
（3）在确认乙方完全无能力完成相关任务的情况下，甲方有权单方面终止合同，若因甲方工程或付款延误导致乙方不能正常开展工作，甲方应承担违约责任，乙方有权单方面终止合同。
（4）任何情况下在终止本合约时，甲方须支付乙方于实际工作期间的费用。
（5）如因不可抗力或甲方原因导致项目终止、或甲方决定将项目整体转让(包括甲方自行整体出租出售),则乙方已收取的策划设计费不予退回；乙方可撤回现场的项目操作团队。如停滞后项目重新启动，甲、乙双方就启动或合同延期相关事宜达成补充协议后，相关代理工作可继续执行。
2、其他
（1）本合同未尽事宜，经甲、乙双方共同协商以合同附件的方式确定，附件与本合同具有同等的法律效力。
（2）本合同壹式_______份，甲、乙双方各执_______份，具有同等法律效力。
（3）合同一经签订，即受法律保护，双方在合同执行中若有任何争执，须本着友好互谅的原则协商解决，不能协商解决的，由_______仲裁委员会仲裁。
甲方：（签章）地址：联系方式：签约日期：________年____月____日
乙方：（签章）地址：联系方式：签约日期：________年____月____日
合作协议书 篇3甲方： 身份证：
联系电话： 地址：
乙方： 身份证：
联系电话： 地址：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律行政法规之规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双方权利和义务，特签订本协议，以便双方共同遵守执行。
一、项目内容概况：
1、种植地点：。
2、认购种植面积： 单元（一个单元为100亩，最多认购3个单元）。
3、合作期限：年 月 日至 年 月 日止。
4、种植品种： 。
二、 合作方式
1、甲方提供土地及苗木。
2、乙方提供设备、出工、日常管理及所有工序（包括但不限于换土、栽种、浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木及清场等）。
三、收益分成及结算方式
1、在本项目合作期限内，所产生苗木果实销售盈利总额的70%归甲方所有；所产生苗木果实销售盈利总额的30%归乙方所有。
2、结算方式：在本项目经营过程中，每年月日至月日内，对上年所产生苗木果实销售盈利总额按甲乙双方所订立的比例结算一次。
四、甲方的权利和义务：
1、甲方向乙方提供种植土地及苗木。苗木规格为2年树龄， 50公分高，多枝的嫁接苗，必须符合国家农业局制定的《油茶栽培技术规程》中嫁接苗要求，苗木质保期为甲方保证苗木自乙方验收合格之日起计算正常存活个月，若在质保期间发生苗木坏死或假存活的，甲方必须无条件向乙方更换相同品种、相同规格的苗木。
2、甲方有权对乙方种植过程的操作进行检查、监督并提出整改措施。
3、甲方负责财务人员的安排，以便双方及时了解本项目的经营状况和财务状况。
五、乙方的权利和义务
1乙方提供设备、出工、日常管理及所有工序（包括但不限于换土、栽种、浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木及清场等）。
2、由于本项目采用有机种植，因此苗木在栽植、养护及管理等过程中，乙方禁止使用相关化肥及农药。
3、若苗木质保期过后，发生苗木坏死或假存活的情况，乙方必须无条件向甲方更换相同品种、相同规格的苗木。
4、严格按照国家农业局制定的《油茶栽培技术规程》要求进行栽植、养护及管理等，按时按质完成每个工序，发现病情及时通报甲方。
5、乙方种植苗木时，每棵苗木的种植树穴规格为70cm*10cm*60cm.
6、乙方在每亩土地种植苗木数量上限为100棵，若需要增加种植数量则需要得到甲方书面同意，否则甲方由此产生的一切损失由乙方承担。
7、乙方未经甲方允许不得私自出售苗木或苗木果实，若乙方私自出售苗木及苗木果实一次，按当次出售总价的作为罚款支付给甲方。
8、乙方要文明生产、安全生产，在生产经营过程中出现的任何事故，与甲方无关，甲方不承担任何责任。
9、合作期满后，甲方收回该土地承包经营权，该土地的苗木无偿归甲方所有。乙方对当时为生产经营需要而设立的相关设施及地上构建物等，乙方自行拆除、搬走，若乙方不需要的设施，则无偿归甲方所有。
10、合作期满后，甲方在本项目选择新的合作伙伴时，在同等条件下，乙方具有优先选择权，下一次甲乙双方合作期限为 。
六、违约责任
1、若乙方在合作期限内擅自更改或解除本协议，则本项目所产生的收益及资产一切归甲方所有，与乙方无关。
2、一方违约给对方造成的损失，违约方应赔偿对方全部经济损失。违约方应向对方支付 %的违约金。（按 元/亩计算）
3、因不可抗力因素导致不能履行合同时，一方当事人应及时通知对方，并提供证明资料，可根据不可抗力因素的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的`除外。
七、 其它
1、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成时可向当地仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。
2、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效。
甲方签字：
乙方签字：年月日
合作协议书 篇4甲方：
住址：
法人代表：
身份证号：
乙方：
住址：
法人代表：
身份证号：
为了推动双方客户量增长，促进合作双方的企业发展，更好地为广大客户服务，甲乙双方本着平等互利，共同发展，优势互补的原则，经友好协商，在合作意向上达成一致，结为战略合作伙伴，甲方以协议规定的方式，向乙方免费提供客户资源，乙方向甲方客户提供优惠折扣条件。为充分保证双方的权益，现就双方合作的具体事宜及双方的权力与义务达成如下协议：
一、甲方的职责
1、甲方免费为乙方提供自己所拥有的客户资源。
2、甲方免费将双方合作内容放在甲方合作的有关报纸、网站等媒体上进行宣传。
3、乙方推荐给甲方的客户资源成交后给予乙方相应返点，作为佣金。
4、在配合顾客成单需要下，甲方可作为乙方的软装公司告知客户，并协同完成订单销售。
二、乙方的职责
1、乙方免费向甲方提供自己所拥有的客户资源。
2、乙方按照协议内容为甲方提供的客户进行标准周到的服务。
3、乙方给予甲方客户折扣，且乙方确保给予甲方客户的折扣为本品牌最低折扣。
4、乙方免费将双方合作内容放在乙方合作的有关报纸、网站等媒体上进行宣传。
5、在配合顾客成单需要下，乙方可作为甲方的附属家具展厅告知客户，并协同完成订单销售。
三、商业秘密
1、甲乙双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方的商业秘密严格保密，未经对方事先同意，不得向其他人披露。
2、除本协议规定之工作所需外未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、其他资料。
3、甲乙双方不得将对方提供的客户资料未经对方事先同意擅自提供于第三方。
四、声明
1、甲乙双方之间结为战略合作伙伴关系。
2、甲乙双方信息资源互享，各自保证其信息来源的真实性、准确性与时效性。
3、甲乙双方在市场的推广和宣传过程中同行共勉、紧密合作。
4、甲乙双方就各自的经营和提供的服务内容承担责任，享有收益。
5、本协议期限满，双方优先考虑与对方续约合作。
6、双方的合作关系是互利互惠的，所有内容与服务提供均为相互免费。
五、协议执行期限
本协议商定合作方案的执行期限为_____________起至____________止。
六、协议的终止
本协议因以下任一原因即可终止：
1、本协议期限届满。
2、双方协商同意终止本协议。如有任何一方欲终止此合同，需提前_____个月通知对方。
七、争议的解决
如甲乙双方在本协议的条款范围内发生纠纷，应尽量协商解决，协商不能达成一致意见时，提请双方认可的第三方调解或仲裁解决。
第八条：本协议一式____份，双方各执____份，经双方签字盖章后立即有效。本协议及其相关附件具有同等法律效力。
甲方：（签章）
地址：
联系方式：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：（签章）
地址：
联系方式：
签约日期：________年_______月_______日
合作协议书 篇5甲方（公司方）：xx县xx蔬菜专业合作社
乙方（农户方）：xx市xx县 姓名： 身份证：
为了更好地发挥土地的使用效益，经甲乙双方协商一致，本着自愿、公平的原则，就公司加农户联合种植蔬菜分配事宜，制定本协议书，供双方共同遵守执行。
一、种植地点：蔬菜种植地点在 村 。
二、联合种植期限与面积：种植面积 亩，共 棚，从20xx年4月 日至 年 月 日止。
三、分成比例：
1、甲方出种苗、化肥、农药、设施蔬菜大棚硬件，比例为60%。
2、乙方出土地、出工、日常管理及所有工序，乙方所占比例为40%。
四、甲方的权利和义务：
1、负责向乙方提供种苗、农药、化肥、设施蔬菜大棚硬件及种植技术等。
2、负责制定乙方每年生产技术管理、操作规程，同时提供技术培训，现场指导等服务，有权对乙方种植蔬菜地进行检查、监督，对达不到标准的基地提出整改措施，并要求限期改正。
3、负责销售所种植的蔬菜，对合格的产品实行按质论价，协助乙方将所收获蔬菜按时出售。
五、乙方的权利和义务
1、乙方提供土地、出人工及日常管理等所有工序。
2、严格按照甲方的技术要求进行栽植、施肥、打药及管理等，对种植基地所栽蔬菜按时按质完成每个工序，发现病情及时通报甲方技术员。
3、乙方在出售蔬菜时，将蔬菜运送至甲方指定收购地点，同时对蔬菜加以保护以防对蔬菜菜品损坏。
六、在出售蔬菜时，甲方提前通知乙方做好采摘准备，甲乙双方必须在场，公开当次出售的价格及数量，并当场做帐记录。
七、乙方未经甲方允许不得私自出售蔬菜，如乙方私自出售蔬菜一次，按当次出售蔬菜的数量及价格十倍处于罚款。
八、在生产过程中，如遇不可抗拒的自然灾害，甲乙双方互不承担对方所投资的一切经济损失，对受灾部分双方应及时处理，尽量把损失降到最低。
九、结算方式：在每月的十五号，甲方统计好乙方每次出售的单价及数量，如实支付乙方应得款额。
十、在合同履行过程中，双方必须严格遵守执行合同约定的每项权利与义务，任何一方违约必须由违约方向守约方赔偿因违约带来的经济损失五倍的违约金。
十一、本合同未尽事宜，签字后出现的问题，甲乙双方应本着互谅、互让、互惠、互利的原则协商解决。本合同一式两份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字按手印生效。
甲方签字： 乙方签字：
20xx月 日
合作协议书 篇6甲方：重庆市创达装饰工程有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点: 天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室 。
1.2 工程内容以甲方批准。
1.3 工程承包方式：
（1） 包工、包全部材料及窗帘；
（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
1.4 工程期限 天。
开工日期年月日。
竣工日期年月日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。
第二条 合作方式
3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。
3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。
第三条 利润分配
4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）
第四条 免责
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
第五条 违约责任
5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或
解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条 工程价款支付方式
6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
6.2 本样板房成本价：
(1) A栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2) C栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3) C栋604室以万元作为本工程的成本价；
6.3 在此期间，
(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；
(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。
(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
第七条 透明化
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条 其它
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条 附则
9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
9.2 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。
9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：
（公章）（公章） 法人代表：刘 洋法人代表：
年 月 日年 月 日
合作协议书 篇7甲方xx县农村信用合作社联合社。
法定代表人郭xx，主任。
乙方____________________
为强化农村信用社贷款管理，提高贷款管理信息化水平，节省贷款管理人财物力，甲乙双方经过充分协商，就合作开发贷款管理软件的有关事宜，达成如下协议：
一、甲乙双方共同合作开发农村信用社贷款管理软件，软件定名为xx县农村信用社贷款管理系统。
二、甲方负责提出功能模块、软件功能等设计框架，并提供开发必须的硬件设备和必要的经费。
三、乙方负责软件程序编写、调试等，乙方软件编写应符合网络版多用户要求，能够在unix操作平台下正常运行。
四、乙方应按照软件设计标准进行编程，保证软件符合甲方贷款管理要求，不得在程序中加入限制软件正常使用的代码。
五、合作开发最终形成的软件著作权归甲方享有，甲方因此给付乙方工作报酬 元。乙方享有软件的署名权，甲方在推介软件时如对创作人员进行说明，应当标明乙方的姓名。
六、软件调试成功，乙方应根据软件功能编制软件说明书，详细介绍各模块操作方法，让使用人员尽快掌握。
七、软件开发成功后，如需增加、变更或删除部分功能，由甲方提出要求，乙方负责对软件程序进行修订，修订时甲方提供必需的设备和费用，但不向乙方支付报酬。
八、甲方可以自行将软件许可其他单位使用，但所获收益，由甲乙双方分别按照 的比例分配，软件增加功能的，甲方可适当对乙方进行奖励。
九、乙方不得自行许可其他单位使用开发的软件，但可联系使用客户，由甲方与客户签订许可使用合同，所获收益按照本协议书第八条约定的比例分配。
十、软件开发完成后，未经甲方同意，乙方不得将软件许可他人使用，不得向他人转让或赠送软件、源代码和说明书，不得向他人传授本软件设计和反向工程技术。
十一、软
件开发完成，乙方应将软件安装程序、软件源程序代码和软件说明书交付给甲方，并负责安装调试至正常运行。
十二、甲乙双方初步约定软件开发期限至 年 月 日，乙方应尽最大努力在该期限内交付，如未能如期交付，由甲乙双方另行协商交付期限。
十三、违反本协议第十条约定的，乙方丧失依据本协议第八条和第九条所享有的软件许可收益权。
十四、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商予以补充，补充协议作为本协议的组成部分。
十五、本协议自甲乙双方当事人签章之日起生效。
十六、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方xx县农村信用合作社联合社(盖章)
法定代表人(签章)
乙方(签章)
二○xx年一月 日
合作协议书 篇8甲方：
乙方：（车主）
经甲乙双方协商，就乙方购买甲方GPS车载终端并在乙方消费贷款车辆上安装使用及甲方为乙方服务事宜签订如下协议：
一、乙方自愿以价款 元/台购买甲方提供的GPS车载终端，安装在乙方以消费贷款方式所购车辆上。在乙方消费贷款期间，GPS车载终端所有权归甲方，乙方交清车款，GPS车载终端所有权转归乙方。
二、安装、服务及费用负担
1、乙方以消费贷款方式购车后，由甲方专业技术人员为乙方免费安装GPS车载终端。
2、本协议有效期限与消费贷款买卖汽车贷款合同期限相同。
3、乙方安装GPS车载终端后，甲方为乙方免费保修服务一年。协议期内如乙方GPS车载终端出现非人为的质量问题，甲方负责更换。
4、乙方在使用GPS车载终端期间，自愿接受甲方的监督和管理。乙方了解，甲方能够通过GPS定位设备随时确定乙方车辆所处位置及其他相关信息，并有权将该类信息提供给贷款人及其他相关人员。在此情况下，乙方同意甲方在乙方车辆中加装GPS车载终端，并在此确认，乙方不会因甲方加装和使用GPS定位设备而主张甲方侵犯其隐私权或其他任何人身权利、相关财产权利，亦不会因此向甲方提
出任何索赔请求。
5、在乙方与甲方履行消费贷款买卖汽车合同第一年，如乙方按消费贷款买卖汽车合同履行义务，甲方为乙方免费提供查询服务，如乙方不履行消费贷款买卖汽车贷款合同或不按规定使用该系统，甲方不提供该项免费服务。甲方为乙方免费提供服务期满，乙方每月向甲方缴纳 元的查询费，此款与乙方按月偿还月供款的同时另行向甲方缴纳。甲乙双方消费贷款买卖汽车合同履行完毕后，如乙方自
愿继续使用GPS车载终端，乙方需提前向甲方交清下一年每月元查询服务费，否则甲方不为乙方提供服务。
6、乙方在签订该协议的同时，必须真实填报GPS查询服务申报表，若乙方变更车辆使用人及联系方式，必须及时报告甲方，否则甲方不提供查询。
7、乙方选定车辆甲方安装完毕后，乙方要求退车时，甲方收取安装费元。
三、协议期内，因乙方原因或不按合同规定还款时，甲方寻找乙方车辆所发生的一切费用由乙方全部承担。
四、在协议期内，发生以下情况之一甲方不承担任何责任：
①因网络、信号等原因难以提供准确信息查询；
②在未通知甲方的情况下，乙方擅自拆毁GPS车载终端或改变其用途，因此造成乙方车辆损坏或人员伤亡；
③因乙方人为损坏或交通事故等造成设备失灵；
④甲方发现GPS车载终端失灵通知乙方更换而乙方没有更换。
⑤因不可抗力或其他非与甲方有关的因素导致的。
⑥车辆生产厂家及服务站以乙方安装GPS车载终端为由，拒绝承担车辆在“三包期”内免费维修、更换的。
⑦保险公司以乙方安装GPS车载终端设备为由，在车辆发生事故或损坏后，拒绝赔偿的。
五、GPS车载终端和SIM卡是不可分割的整体，其所有权归属甲方。协议期内，严禁乙方私自将终端的任何一部分挪作他用。如乙方因车辆肇事等造成终端损坏，必须将终端内部SIM卡交回甲方，否则，发生的一切通讯费用由乙方双倍承担，同时甲方向乙方另行收取GPS车载终端成本费 元，并为乙方重新安装一台GPS车载终端。
六、协议期内，如乙方车辆丢失，甲方可协助乙方定位查找车辆，但甲方不负任何责任。
七、协议期间，GPS车载终端发生报警或需要维修更换时，乙方必须无条件配合甲方维修人员工作，乙方车辆停运或更换电瓶需要断电时，乙方必须在一个小时内通知甲方，如甲方收到报警信
息，甲方向乙方进行查询时，乙方应向甲方如实说明原因，否则甲方视乙方自行终止合同，甲方有权对乙方车辆采取必要的措施。
八、在协议期内，乙方不得私自拆除GPS车载终端，否则所产生的一切后果及损失由乙方负责，甲方有权收回乙方所购车辆，解除本协议。
九、协议期满，在乙方银行借款全部还清时，该协议终止。如乙
方继续申请使用，应与甲方另行协商签定服务协议。
十、如因履行本协议双方发生纠纷，由甲乙双方签定的消费贷款买卖汽车合同约定的法院裁决。
十一、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字、盖章后生效。
甲方（签章）：
法定代表人：
年 月 日 乙方（签章）：法定代表人： 年 月日
合作协议书 篇9甲方： 身份证：
乙方： 身份证：
丙方： 身份证：
现有甲、乙、丙三方合股（合伙）开办-旬阳金源文化艺术团，全面实施共同投资、共同合作经营的决策，成立旬阳金源文化艺术团体。经三方合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。
一、出资的数额：
甲方出资 1.5万元 出资的形式 现金 出资的时间20xx年11月
乙方出资 1.0万元 出资的形式 现金 出资的时间20xx年11月
丙方出资 不出现金 以艺术才艺付出 代资金 时间从合伙经营开始
二、股权份额及股利分配：
三方约定、甲方占有店铺股份30%；乙方占有股份30%；丙方占有股份30%三方以上述占有合作股份的股权份额比例享有分配股利， 三方以实际股份入股比例作为分配股利的依据。
合作团体在产生利润后：除开当次活动开资（包括人员工资、车费、电费和其他费用）后属于利润部分。三方可以提取可分得的利润的方式为：甲方提取利润30%；乙方提取利润30%；丙方提取利润30% 其中剩余的利润10%，作为风险基金共有，暂时由甲方管理单独设立账务。这部分基金用于添置办公用品和设备更新。（风险基金到达一万元后，提取停止，所有利润按照比例分给三方。）
三、在合作期内的事项约定 ：
1、入伙、退伙，出资的转让
A 入伙：
①需承认本合同；
②需经三方同意；
③执行合同规定的权利义务。
B 退伙：
①正常经营不允许退伙；
②如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算， 不论何种方式出资， 均以现金结算；按退伙人的投资股分60%退出。
非经三方同意，如一方不愿继续合伙，退出时，则按团体当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。
③未经合作人同意而自行退伙给合伙造成损失的，相应进行赔偿。
2、合作期间三方协商对专业人员提供技术技能培训，经营管理能力的提升。 3、出资转让：在未经合作人同意的情况下，任何一方无权私自转让股份。 4、终止及终止后的事项 。
合作关系因以下事由之一得终止：
①全体合作人同意终止合作关系；
②合作事业或不能完成；
③合作事业违反法律被撤销，法院根据有关当事人请求判决解散。
合作终止后的事项：
①即行推举清算人，并邀请三方都同意的中间人(或公证人)参与清算；
②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合作人或第三人，其价款参与分配；
③清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合作财产不足清偿的部分，由合作人按出资比例承担。
纠纷的解决 ：
5、在合作期间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
四、必须实现一元化领导，如有以下重大难题和关系三方共同利益的事项，由三方沟通同意后方可执行：
1、单项费用支付超过500元；
2、本团体内所需要做的其他活动；
3、本团体和其他合作团体约定的事项。
五、店铺今后如需增资，则由三方共同出资，各占总投资额的相应比例。
六、团体正常开展业务后，每次活动提取一定比例给业务联系方做为激励，提取百分之五-到百分之十给团体外人员劳务费。
七、为了规范服务流程，三方管理人员学习相应的技术技能，新招聘人员必须统一培训方可以上岗。
八、财务由甲方统一管理；单独建立账户，独立核算。
九、本协议未尽事宜由甲乙丙三方共同协商，本协议一式 4 份，三方各执一份，见证方留存 1 份备案，自三方签字并经盖章确认后生效。
甲方（签名） ： 年 月 日
乙方（签名） ： 年 月 日
丙方（签名） ： 年 月 日
见证人签字确认：
盖章确认：
20xx-10-9